Resolución de retrasos críticos en una operación offshore

Proyecto de parque eólico

Estudio de caso

Fondo

Un ambicioso proyecto de parque eólico marino, cuyo objetivo era contribuir significativamente a la capacidad de energía renovable, enfrentó graves retrasos debido a una combinación de interrupciones en la cadena de suministro, condiciones climáticas extremas y desafíos técnicos imprevistos durante la instalación. Estos retrasos no solo ampliaron el cronograma del proyecto, sino que también generaron importantes implicaciones financieras, tensaron las relaciones con las partes interesadas y desencadenaron una serie de disputas entre el desarrollador y el contratista sobre la responsabilidad por los retrasos y los sobrecostos asociados. Las disputas se centraron en reclamos de compensación por costos adicionales incurridos, solicitudes de prórrogas de plazo y contrademandas alegando incumplimientos de obligaciones contractuales.

Desafíos

El proyecto del parque eólico marino planteó varios desafíos clave que requirieron un análisis cuidadoso y detallado:

1. Cronograma complejo: el cronograma del proyecto se interrumpió significativamente, lo que requirió una comprensión clara de la secuencia de actividades planificada versus la real.

2. Análisis de la ruta crítica: identificar los retrasos específicos que impactaron la ruta crítica del proyecto y determinar sus causas fundamentales.

3. Atribución de responsabilidad: Establecer qué parte fue responsable de los retrasos e interrupciones, teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y los factores externos.

4. Cuantificación financiera: cálculo del impacto financiero de los retrasos, incluidos los sobrecostos directos, la ampliación del despliegue de recursos y la pérdida de ingresos previstos.

5. Preparación para el arbitraje: Proporcionar evidencia clara y defendible y testimonio experto para respaldar la posición del cliente en los procedimientos de arbitraje.

El papel del DAC

DAC fue contratado como consultor experto para proporcionar información forense independiente sobre demoras y

Análisis cuántico para el proyecto. Nuestro equipo multidisciplinario de ingenieros, planificadores forenses,

y los expertos cuánticos entregaron un análisis exhaustivo para respaldar la resolución de

Disputas entre el promotor y el contratista. Los pasos claves incluyeron:

1. Análisis de programación forense:

• Realizó un análisis en profundidad de los cronogramas del proyecto para identificar retrasos e interrupciones.
• Se utilizaron registros de proyectos contemporáneos, incluidos registros diarios, correspondencia y documentos contractuales, para establecer lo que se planificó frente a lo que ocurrió.
• Se centró en las actividades de la ruta crítica para identificar los retrasos que tuvieron el impacto más significativo en la finalización del proyecto.

2. Análisis cuántico:

• Se evaluó el impacto financiero de las demoras, incluido el aumento de los costos de mano de obra, equipos y materiales.
• Evaluó reclamos de extensión de tiempo y compensación, asegurando la alineación con las disposiciones contractuales.
• Contrademandas cuantificadas relacionadas con posibles ineficiencias y pérdidas de productividad.

3. Informes y testimonios periciales:

• Preparó un informe pericial detallado, integrando los hallazgos sobre demoras y magnitudes cuánticas en una narrativa coherente.
• Proporcionó testimonio experto durante el arbitraje, articulando las conclusiones con claridad y abordando el contrainterrogatorio de manera eficaz.

Oficina de Londres (sede central)

Comuníquese hoy con nuestro equipo de expertos para una consulta inicial o asesoramiento sobre sus necesidades.

Metodología

DAC empleó un enfoque de análisis de Windows para evaluar el progreso del proyecto en períodos de tiempo discretos, lo que permitió una evaluación centrada en los retrasos y las interrupciones a medida que se producían. Este método permitió un examen detallado de:

• Cambios en la ruta crítica a lo largo del tiempo.
• Interdependencias entre las actividades del proyecto y su influencia en los retrasos.
• El impacto de factores externos como condiciones climáticas adversas y problemas en la cadena de suministro.

En el análisis cuántico, DAC utilizó un enfoque basado en hechos, basándose en registros contemporáneos para garantizar la precisión y la credibilidad. Esto incluyó la evaluación de variaciones, pérdidas de productividad y los costos directos e indirectos asociados con las demoras.

Resultado

El análisis forense detallado y el testimonio de los expertos de la DAC fueron fundamentales para resolver las disputas de manera eficiente y equitativa. Las conclusiones proporcionaron al tribunal arbitral una comprensión clara de las causas y las consecuencias de las demoras, lo que le permitió:

• Atribuir responsabilidad por retrasos e interrupciones específicos.
• Determinar la validez de las reclamaciones y contrademandas en el marco contractual.
• Otorgar una compensación adecuada por los sobrecostes y las prórrogas de plazo.

La resolución de la disputa permitió que el proyecto continuara con mínimas interrupciones adicionales, asegurando que el parque eólico pudiera comenzar a contribuir a los objetivos de energía renovable según lo planeado.

Puntos clave

Experiencia integrada: la combinación de análisis de demoras y de cuantía proporciona una comprensión integral de las disputas del proyecto, garantizando que todos los aspectos del caso se aborden de manera cohesiva.

2. Participación temprana: involucrar a expertos forenses en las primeras etapas del proceso de disputa garantiza que la evidencia se revise exhaustivamente y que los informes se preparen con tiempo suficiente para un análisis sólido.

3. Claridad y precisión: Presentar conclusiones y testimonios claros y defendibles es fundamental para influir en las decisiones en arbitrajes o litigios.

4. Metodologías personalizadas: Adaptar los enfoques analíticos a las complejidades específicas de un proyecto garantiza la precisión y relevancia de los hallazgos.

5. Enfoque en la colaboración: trabajar en estrecha colaboración con los equipos legales y las partes interesadas permite una integración perfecta de conocimientos técnicos, de programación y cuánticos en la estrategia general de resolución de disputas.

Al aprovechar la experiencia de DAC, el cliente pudo navegar una disputa altamente compleja con confianza, logrando una resolución que preservó las relaciones con las partes interesadas y defendió la integridad de los objetivos del proyecto.